2023 год
Аудит (контроль) за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга МОГО «Ухта» по состоянию на 01.01.2023 года
Период проведения проверки: I квартал 2023 года (п.1.1. Плана работы КСП).
01.02.2023
По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта» направлено Представление в адрес Администрации МОГО «Ухта» с предложениями (рекомендациями):
- соблюдать в течение срока пользования бюджетным кредитом ограничение по величине ставки привлеченных в местный бюджет кредитов от кредитных организаций на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на один процент годовых;
- проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по уже заключенным муниципальным контрактам при улучшении ситуации на финансовом рынке;
- замещение краткосрочных кредитов долгосрочными заимствованиями;
- замещение коммерческих кредитов бюджетными кредитами.
21.02.2023
Администрацией МОГО «Ухта» предложения (рекомендации) рассмотрены для использования в дальнейшей работе в целях повышения эффективности долговой политики городского округа.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета МОГО «Ухта» за 2022 год
Период проведения проверки: I квартал 2023 года (п.1.2. Плана работы КСП).
Принятые меры (решения) по результатам контрольного мероприятия:
Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта» в адрес главных администраторов средств бюджета МОГО «Ухта» направлено 8 заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2022 год.
28.03.2023
По итогам проверки направлены Представления об устранении выявленных нарушений в адрес:
- МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (о принятии мер по взысканию (списанию) просроченной: дебиторской задолженности в объеме 901,6 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2023);
- Администрации МОГО «Ухта» (о принятии мер по взысканию (списанию) просроченной: дебиторской задолженности в объеме 85 349,2 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2023).
04.04.2023
Представление по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2022 год по МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (приняты меры по погашению просроченной дебиторской задолженности в объеме 41,6 тыс. рублей; продолжается претензионно-исковая работа).
24.04.2023
Представление по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2022 год по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (продолжается претензионно-исковая работа по снижению уровня просроченной дебиторской задолженности).
01.01.2024
Представление по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2022 год по МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» исполнено:
1. дебиторами погашена просроченная дебиторской задолженности в сумме 101,5 тыс. рублей;
2. произведено списание сумм просроченной дебиторской задолженности в объеме 800,1 тыс. рублей.
Представление по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2022 год по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично:
1. дебиторами погашена просроченная дебиторской задолженности в сумме 8 467,0 тыс. рублей;
2. произведено списание сумм просроченной дебиторской задолженности в объеме 7 143,1 тыс. рублей;
3. ведется претензионно-исковая работа по взыскания просроченной дебиторской задолженности в объеме 13 253,1 тыс. рублей;
4. планируется к списанию в 1 полугодии 2024 года просроченная дебиторской задолженности в сумме 5 061,5 тыс. рублей;
5. планируется ведение претензионно-исковая работы по взыскания просроченной дебиторской задолженности во 2 квартале 2024 года в объеме 7 893,8 тыс. рублей;
6. ожидаемое поступление денежных средств, по вынесенным решениям Арбитражным судом Республики Коми в размере 4 499,4 тыс. рублей;
7. планируется ведение претензионно-исковая работы по взыскания просроченной дебиторской задолженности во 2 полугодии 2024 года в сумме 39 031,3 тыс. рублей.
Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2022 год
Период проведения проверки: II квартал 2023 года (п.1.3. Плана работы КСП).
28.04.2023
Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта» направлено Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2022 год в адрес Совета МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта».
Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году на организацию и осуществление пассажирских перевозок» в МОГО «Ухта» (в рамках единого Общероссийского мероприятия)
Период проведения проверки: II-III кварталы 2023 года (п.1.4. Плана работы КСП).
24.05.2023
По итогам проверки в адрес МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» направлено Представление об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений.
15.06.2023
Представление исполнено. МУ «УЖКХ» устранены выявленные нарушения, приняты меры по недопущению впредь нарушений, которые невозможно устранить в силу их специфики.
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществленных муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия иностранных языков» г. Ухты в 2021-2022 годах
Период проведения проверки: II-III кварталы 2023 года (п.1.5. Плана работы КСП).
14.07.2023
По результатам контрольного мероприятия по вопросам, включенным в программу аудита в адрес МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты направлено Представление об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений в сфере закупок.
29.07.2023
Представление исполнено. МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты приняты меры по усилению контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок, контрактный управляющий привлечен к дисциплинарной ответственности и направлен на обучение по программе профессиональной переподготовки в сфере закупок.
Проверка законности и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта», направленных в 2022 году на реализацию мероприятия «Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» в рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура»
Период проведения проверки: III-IV кварталы 2023 года (п.1.6. Плана работы КСП).
17.11.2023
По результатам контрольного мероприятия по вопросам, включенным в программу проверки в адрес МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» направлено Представление об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений, взысканию пени за нарушение арендатором сроков внесения платежей за возмещение коммунальных услуг в сумме 3,3 тыс. рублей, восстановлению в доход бюджета сумм переплаты по заработной плате в сумме 2,4 тыс. рублей.
18.12.2023
Представление исполнено. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» приняты меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений, в доход бюджета МОГО «Ухта» перечислены: суммы пени за нарушение арендатором сроков внесения платежей за возмещение коммунальных услуг в размере 3,3 тыс. рублей, суммы переплаты по заработной плате в объеме 2,4 тыс. рублей.
Проверка деятельности МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (в т.ч. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18») по вопросу, обозначенному в обращении Прокуратуры города Ухты от 14.11.2023 № 20870012-3389ж-2023/Нр442-23
Период проведения проверки: IV квартал 2023 года (п.1.7. Плана работы КСП).
22.12.2023
По результатам контрольного мероприятия по вопросам, включенным в программу контрольного мероприятия в адрес МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» направлено Представление об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений в сфере закупок, ведении бухгалтерского учета, а также о принятии мер по взысканию с подрядчика ООО «МС» сумм пеней за несвоевременное выполнение работ по договорам в сумме 46,8 тыс. рублей.
27.12.2023
По результатам контрольного мероприятия по вопросам, включенным в программу контрольного мероприятия в адрес МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» направлено Представление об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н, а также об актуализации Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», субсидий из бюджета МОГО «Ухта» на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
22.01.2024
Представление МБОУ «СОШ № 18» исполнено частично. Нарушения, не подлежащие устранению, приняты Учреждением к сведению. В МОУ «СОШ № 18» создана комиссия по поступлению и выбытию активов. По итогам проверки должностное лицо (заместитель директора) МБОУ «СОШ № 18» привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
23.01.2024
В адрес МБОУ «СОШ № 18» направлено предписание с требованием о принятии мер по взысканию с подрядчика ООО «МС» сумм пеней за несвоевременное выполнение работ по договорам в сумме 46,8 тыс. рублей.
24.01.2024
Представление МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» находится в процессе исполнения, а именно:
- форма плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений приведена в соответствие с требованиями, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н;
- ведется работа по актуализации Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», субсидий из бюджета МОГО «Ухта» на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- приняты меры по усилению контроля за составлением Планов ФХД;
- проведено рабочее совещание по рассмотрению выявленных нарушений и недопущению их впредь.
02.02.2024
МБОУ «СОШ № 18» направило требование подрядчику о незамедлительной уплате пеней за несвоевременное выполнение работ по договорам в сумме 46,8 тыс. рублей.
2022 год
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» за период 2019-2020 годов*
Период проведения проверки: I квартал 2022 года (п.1.1. Плана работы КСП).
13.06.2022
Предприятием проводится работа по устранению нарушений, выявленных КСП МОГО «Ухта» в ходе проверки, а именно:
- совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» осуществляется работа по проведению инвентаризации (сверки) объектов, включенных в Реестр муниципальной собственности (отраженных в бухгалтерском учете Предприятия), а также отраженных в бухгалтерском учете Предприятия, в целях исключения расхождений в разрезе количества, видов имущества (в т.ч. балансовой стоимости), инвентарных номеров;
- произведена государственная регистрация права оперативного управления на 15-ть из 16-ти объектов - сооружений, закрепленных за Предприятием на основании приказов КУМИ от 18.10.2019 № 396, от 20.11.2019 № 494;
- осуществляется работа по государственной регистрации права оперативного управления на объект незавершенного строительства (застройка IV квартала);
- в доход бюджета МОГО «Ухта» перечислено неосновательное обогащение Предприятия (в соответствии с п.1 ст.1102, п.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации) в общей сумме 16,7 тыс. рублей, что подтверждается платежным поручением от 24.03.2022 № 573.
* завершение проверки, начатой в 2021 году.
20.01.2023
Предприятием приняты меры по:
- проведению сверки (совместно с КУМИ) объектов, включенных в Реестр муниципальной собственности, а также отраженных в бухгалтерском учете Предприятия, в целях исключения расхождений в разрезе количества, видов имущества (в т.ч. балансовой стоимости), инвентарных номеров (направлено обращение в КУМИ);
- произведена государственная регистрация права оперативного управления на 15-ть сооружений (с кадастровыми номерами: 11:20:0602005:5418, 11:20:0801001:5121, 11:20:0000000:677, 11:20:1001002:7099, 11:20:0602013:1473, 11:20:0602015:1243, 11:20:0000000:780, 11:20:0000000:625, 11:20:0602018:502, 11:20:0602010:2904, 11:20:0602013:1464, 11:200801001:5362, 11:20:0101001:32, 11:20:0801001:3900, 11:20:0801001:5749 (дата регистрации – 30.03.2022) общей балансовой стоимостью21 989,8 тыс. рублей .
19.01.2024
- оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок c кадастровым номером 11:20:0604001:255 (кадастровой стоимостью 1 228,5 тыс. рублей), на котором расположен склад комплектации (г. Ухта, пер. Дежнева, 7), посредством заключения с КУМИ договора безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в муниципальной собственности от 16.10.2023 № 10 (сроком на 11 месяцев);
- прекращению права оперативного управления на объект «Общественный туалет» балансовой стоимостью 196,7 тыс. рублей, что подтверждается постановлением Администрации МОГО «Ухта» от 01.12.2023 № 3265 «О включении муниципального имущества в состав Муниципальной казны МОГО «Ухта»;
- регистрации права оперативного управления на «Объект незавершенного строительства (процент готовности 70%) «Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты, ул. Алексеева, протяженность 1300 м.» балансовой стоимостью 183,4 тыс. рублей, посредством направления заявления от 18.01.2024 № MFC-0207/2024-3975-1 в регистрирующий орган.
Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных в 2021 году на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».
МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» осуществляется проведение претензионной работы в отношении Подрядчика Подрядчиком (ООО СПК «Темп-Дорстрой») и обязанию устранить недостатки (дефекты) асфальтового покрытия, в рамках гарантийного срока, установленного п.7.3. контракта от 11.01.2021 № 081-ЭА, договоров от 15.06.2021 № 01-ПТ/2021, от 20.08.2021 № 02-ПТ/2021 на 2-х объектах (пешеходный тротуар ул. Октябрьская, пгт. Ярега, пешеходный тротуар ул. Октябрьская, пгт. Водный).
МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта», в рамках реализации представления КСП, приняты меры по:
- проведению претензионной работы и устранению Подрядчиком (ООО СПК «Темп-Дорстрой») недостатков (дефектов) асфальтового покрытия, в рамках гарантийного срока, установленного п.7.3. контракта от 11.01.2021 № 081-ЭА, договоров от 15.06.2021 № 01-ПТ/2021, от 20.08.2021 № 02-ПТ/2021 на 2-х объектах (пешеходный тротуар ул. Октябрьская, пгт. Ярега, пешеходный тротуар ул. Октябрьская, пгт. Водный), что подтверждается Актом выполненных работ от 31.08.2023 б/н;
- устранению силами Предприятия дефектов (следы ржавчины на металлических повер хностях) на 6-ти установленных автобусных павильонах, в том числе: 5-ть автобусных павильонов ул. Октябрьская, пгт. Ярега, 1-н автобусный павильон ул. Октябрьская, пгт. Водный, что подтверждается Отчетом о проведенных мероприятиях по содержанию, капитальному ремонту (ремонту) объектов (элементов), расположенных на территории МОГО «Ухта» за период с 01.08.2023 по 31.08.2023.
Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных из бюджета МОГО «Ухта» на осуществление работ, связанных с капитальным и текущим ремонтом муниципальных общеобразовательных учреждений (с элементами аудита в сфере закупок):
- Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5» в 2021 году;
- Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2020 году
Период проведения проверки: II- III кварталы 2022 года (п.1.4. Плана работы КСП МОГО «Ухта»).
15.07.2022
По результатам проверки в адрес Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее по тексту – МОУ «СОШ № 5») и Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее по тексту – МОУ «СОШ № 21») направлены представления об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений в сфере закупок.
03.08.2022
Информация о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми.
05.08.2022
По результатам рассмотрения информации КСП МОГО «Ухта», Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми:
- вынесено определение от 05.08.2022 № 04-06/6088 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ в отношении должностного лица МОУ «СОШ № 21», в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности (факт правонарушения подтверждается);
- по факту нарушения, имеющего признаки административного правонарушения, указанного в ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, по МОУ «СОШ № 5» информация перенаправлена УФАС по РК в Прокуратуру г. Ухты.
10.08.2022
Представление по МОУ «СОШ № 5» исполнено в полном объеме.
В рамках проведенной МОУ «СОШ № 5» претензионно-исковой работы по взысканию неустойки за нарушение Исполнителем, Поставщиком (ИП Лазарева Наталия Алексеевна) сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в рамках заключенного договора, перечислено в бюджет МОГО «Ухта» - 1,7 тыс. рублей.
17.08.2022
Представление по МОУ «СОШ № 21» исполнено частично.
МОУ «СОШ № 21» проводится претензионно-исковая работы по:
- взысканию неустойки за нарушение Исполнителем, Поставщиком (ООО СК «РЕСУРС») сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в рамках заключенного договора, в сумме 4,1 тыс. рублей (направлена претензия от 02.08.2022 № 224/21);
- восстановлению неправомерно (незаконно) израсходованных бюджетных средств в размере 82,4 тыс. рублей (направлена претензии в адрес ООО СК «РЕСУРС» от 02.08.2022 № 224/21 и ИП Афонина Анжела Сергеевна от 02.08.2022 № 223/21).
19.08.2022
КСП МОГО «Ухта», рассмотрены представленные МОУ СОШ «№ 21» сведения о выполнении мероприятий об устранении выявленных нарушений по результатам которых, продлены сроки выполнения Представления от 15.07.2022 № 06-03/09 до 01.11.2022 года в связи с длительностью проводимой МОУ СОШ «№ 21» претензионно – исковой работой.
Реализация представления находится на контроле КСП МОГО «Ухта».
24.08.2022
Прокуратурой г. Ухты в отношении директора МОУ «СОШ №5» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, постановление и материалы проверки направлены для рассмотрения мировому судье Пионергоского судебного участка г. Ухты.
04.10.2022
Мировой судья Пионергоского судебного участка г. Ухты вынес постановление от 4 октября 2022 года о признании директора МОУ «СОШ №5» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, назначив административное наказание в виде предупреждения. Заместитель директора по административно хозяйственной работе (ответственный за размещение информации в ЕИС) привлечена к административной ответственности в виде замечания (приказ директора МОУ «СОШ №5 от 29.07.2022 № 01-15/37).
31.10.2022
В связи с тем, что направленные МОУ «СОШ № 21» претензии в адрес подрядчиков ООО СК «РЕСУРС» и ИП Афонина Анжела Сергеевна добровольно не удовлетворены, Учреждение передало материалы проверки и иные необходимые документы в МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» для подготовки обращений в Арбитражный суд Республики Коми с соответствующими исковыми заявлениями к подрядчикам.
27.06.2023
В результате проведенной МОУ «СОШ № 21» претензионно-исковой работы в отношении недобросовестного подрядчика (ООО СК «РЕСУРС»), Вторым арбитражным апелляционным судом (г. Киров) принято Постановление от 27.06.2023 № А29-185/2023, суд постановил апелляционную жалобу МОУ «СОШ № 21» удовлетворить, взыскать с ООО СК «РЕСУРС» в пользу Учреждения 66,0 тыс. рублей (32,8 тыс. рублей неосновательного обогащения по договору от 27.07.2020 № 1; 26,0 тыс. рублей неосновательного обогащения и 7,2 тыс. рублей неустойки по договору от 03.09.2020 № 01-09/20), а также 5,6 тыс. рублей государственной пошлины.Арбитражному суду Республики Коми выдать исполнительный лист.
24.07.2023
Арбитражный суд Волго-Вятского округа принял кассационную жалобу ООО СК «РЕСУРС» от 20.06.2023 № б/н, возбудил по ней производство (Определение от 24.07.2023 № А29-185/2023).
30.07.2023
Арбитражным судом Республики Коми принято решениео взыскании с ИП Афониной Анжелы Сергеевны в пользу Управления денежных средств в общей сумме 25,6 тыс. рублей (23,6 тыс. рублей неосновательного обогащения и 2,0 тыс. рублей судебные расходы по оплате государственной пошлины).
18.09.2023
Арбитражный суд Волго-Вятского округа постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 27.06.2023 по делу № А29-185/2023 Арбитражного суда Республики Коми оставил без изменения, кассационную жалобу ООО СК «РЕСУРС» - без удовлетворения (Постановление арбитражного суда кассационной инстанции от 18.09.2023 дело № А29-185/2023).
26.10.2023
ООО СК «РЕСУРС» перечислило в доход МОУ «СОШ № 21» денежные средства в полном объеме - 66,0 тыс. рублей, а также 5,6 тыс. рублей государственной пошлины (Уведомление об уточнении операций клиента № 12 от 26.10.2023).
В отношении ИП Афониной Анжелы Сергеевны дело передано судебным приставам.
2021 год
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных сооружений» муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта», за период 2019-2020 годов
Период проведения проверки: I квартал 2021 года (п.1.1. Плана работы КСП).
10.02.2022
Приняты меры по внесению изменений в Уставы МУ «Спортивный комплекс «Спарта», МАУ «Ледовый дворец спорта имени С.Капустина».
Проводится претензионная работа по взысканию неустойки в общей сумме 107,8 тыс. рублей в отношении недобросовестного подрядчика (ООО «Алстройпроект»), в рамках договоров от 25.08.2020 № 29-30, от28.09.2020 № 31-34.
Подрядчиком (ИП Шахверанов Гудрат Оглы) устранены недостатки (дефекты), выявленные КСП МОГО «Ухта» в ходе визуального осмотра объекта, отремонтированного в рамках заключенного договора от 03.09.2020 № 0107300000320000352-01.
19.01.2023
В результате проведения МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (МУ «Спортивная школа №1») претензионно-исковой работы по взысканию с Подрядчика (ООО «Алстройпроект») неустойки приняты следующие судебные акты:
- Решение Арбитражного суда Республики Коми от 18.09.2022 по делу № А29-8734/2022 о взыскании с Ответчика (ООО «Алстройпроект») в пользу Истца (МУ «Спортивная школа № 1») неустойки в размере 21,8 тыс. рублей, начисленной за период с 29.10.2020 по 22.12.2020, ввиду нарушения сроков выполнения работ по договору от 28.12.2020 № 32;
- Определение Арбитражного суда Республики Коми от 20.09.2022 по делу № А29-8736/2022 о возвращении искового заявления о взыскании неустойки в сумме 24,1 тыс. рублей по договору от 28.09.2020 № 34, в связи с непредставлением истцом доказательств направления ответчику копии искового заявления.
Согласно информации Управления, в 2023 году планируется повторное направление искового заявления, с учетом устранения указанного в Определении нарушения, о взыскании с Ответчика (ООО «Алстройпроект») денежных средств (неустойки) в сумме 24,1 тыс. рублей.
- Определение Арбитражного суда Республики Коми от 13.10.2022 по делу № А29-8733/2022 об утверждении мирового соглашения, согласно которому Ответчик (ООО «Алстройпроект») уплачивает Истцу (МУ «Спортивная школа № 1») сумму в размере 2,9 тыс. рублей, а также 30% подлежащей уплате госпошлины в сумме 0,6 тыс. рублей;
- Определение Арбитражного суда Республики Коми от 17.11.2022 по делу № А29-8735/2022 об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, в соответствии с которым Ответчик (ООО «Алстройпроект») уплачивает Истцу (МУ «Спортивная школа № 1») сумму в размере 1,3 тыс. рублей;
- Определение Арбитражного суда Республики Коми от 02.12.2022 по делу № А29-8543/2022 об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, в соответствии с которым Ответчик (ООО «Алстройпроект») уплачивает Истцу (МУ «Спортивная школа № 1») сумму в размере 12,1 тыс. рублей, а также 30% подлежащей уплате госпошлины в сумме 0,6 тыс. рублей.
Принятые судебные акты, подлежащие исполнению (в рамках заключенных мировых соглашений) в течение 30-ти календарных дней со дня утверждения мирового соглашения, ООО «Алстройпроект» в 2023 году не исполнены, в связи с чем Истцом (МУ «Спортивная школа № 1») в адрес Арбитражного суда Республики Коми направлены заявления о выдаче исполнительных листов по делам №А29-8733/2022, № А29-8735/2022, № А29-8743/2022, № А29-8734/2022.
Также МУ «Спортивная школа № 1» в адрес Арбитражного суда Республики Коми повторно направлено исковое заявление (с учетом устранения нарушения, указанного в Определении Арбитражного суда Республики Коми от 20.09.2022 по делу № А29-8736/2022 о возвращении искового заявления о взыскании неустойки в сумме 24,1 тыс. рублей по договору от 28.09.2020 № 34, в связи с непредставлением истцом доказательств направления ответчику копии искового заявления) о взыскании с Ответчика (ООО «Алстройпроект») денежных средств (неустойки) в сумме 24,1 тыс. рублей.
Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных в 2020 году из бюджета МОГО «Ухта» на поставку и установку игрового и спортивного оборудования (обустройство) детских, спортивных площадок (с элементами аудита в сфере закупок)
Период проведения проверки: II квартал 2021 года (п.1.4. Плана работы КСП).
11.02.2022
В рамках проведенной МУ «УЖКХ» претензионно-исковой работы:
- ООО «УК «Родная» выполнены обязательства по перечислению в доход бюджета МОГО «Ухта», в рамках заключенных Соглашений, денежных средств в сумме 17,8 тыс. рублей;
- в рамках исполнения обязательств, предусмотренных условиями заключенных контрактов, подрядчиками, поставщиками (ООО «Интеграл-Сервис», ООО «Мафпром») в бюджет МОГО «Ухта» перечислены денежные средства в общей сумме 16,2 тыс. рублей;
- в Арбитражный суд Республики Коми направлено исковое заявление от 08.09.2021 (исх. № 03-6442) о взыскании (перечислении в доход бюджета МОГО «Ухта») с управляющей компании Филиал «Ухтажилфонд» ООО «Региональный оператор Севера» денежных средств (задолженности и процентов) в общей сумме 180,4 тыс. рублей (180 431,45 рублей). В настоящее время судебный процесс не завершен;
- в адрес управляющей компании Филиал «Ухтажилфонд» ООО «Региональный оператор Севера» направлено претензионное письмо от 08.09.2021 (исх. № 03-6441) о взыскании суммы процентов за просрочку уплаты денежных средств (перечислении в доход бюджета МОГО «Ухта») в сумме 23,6 тыс. рублей (23 600,0 рублей). На текущую дату денежные средства от управляющей компании не поступили;
- в Арбитражный суд Республики Коми направлено исковое заявление от 12.08.2021 (исх. № 03-5743) о взыскании с управляющей компании ООО «УК «Родная» процентов (перечислении в доход бюджета МОГО «Ухта») за просрочку уплаты денежных средств по Соглашению от 25.03.2020 б/н в сумме 0,4 тыс. рублей (407 рублей 40 копеек). Данное нарушение ООО «УК «Родная» устранено, в бюджет МОГО «Ухта» перечислены денежные средства в сумме 0,4 тыс. рублей (407 рублей 40 копеек), что подтверждается платежным поручением от 04.02.2022 № 21094.
Нарушение, выразившееся в необеспечении МУ «УЖКХ» возврата денежных средств (экономии) 2-м управляющим организациям (в рамках Соглашений от 10.07.2019 б/н, от 25.03.2020 б/н) в общей сумме 4,9 тыс. рублей (в том числе: Филиал «Ухтажилфонда» ООО «Региональный оператор Севера» - 4.1 тыс. рублей, ООО «УК «Родная» -0,8 тыс. рублей) МУ «УЖКХ» не устранено в связи с истечением срока действия указанных Соглашений (ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации). Самостоятельно управляющие организации для взыскания с МУ «УЖКХ» вышеназванных денежных средств (экономии) в судебные органы не обращались.
Также, МУ «УЖКХ» проводится работа по устранению нарушений, в части обеспечения безопасности детских игровых (спортивных) площадок, на которых установлено оборудование, в том числе:
- ООО «МАФПРОМ» выполнены обязательства, предусмотренных муниципальными контрактами от 02.06.2020 № 30к, от 22.07.2020 № 38,39к, в части установки информационных стендов на детских игровых (спортивных) площадках (таковые информационные стенды ООО «МАФПРОМ» установлены);
- в адрес ООО «МАФПРОМ» направлено письмо от 30.08.2021 (исх. № 09-6206) о необходимости выполнения работ (на безвозмездной основе) по замене информационной таблички на игровом комплексе, расположенном на дворовой территории МКД № 40 по пр. Ленина в г. Ухте. Информационную табличку планируется установить в весенне-летний период 2022 года;
- вокруг каждого элемента на детских площадках в с. Кедвавом, и пст. Седъю уложено ударопоглощающее покрытие из песка;
- управляющими компаниями ООО «УК «Родная», ООО «УК Март» выполнены работы по по подсыпке песком зон спортивной площадки, расположенной на дворовой территории МКД № 18 по ул. Советская, в г. Ухте, а также детской игровой площадки, расположенной на дворовой территории МКД № 24 «а» по пр. Ленина, в г. Ухте;
- в управляющую компанию ООО «Ухтинская управляющая компания» направлено письмо о необходимости приведения в надлежащее состояние ударопоглощающего покрытия детской игровой площадки, расположенной на дворовой территории МКД № 24 «б» по пр. Ленина, в г. Ухте (информация о выполненных мероприятиях в МУ «УЖКХ» не представлена).
МУ «УЖКХ» планируется продолжение работы в данном направлении в летний период 2022 года.
Управлением ЖКХ проведена претензионно-исковая работа по взысканию с ООО «Региональный оператор Севера» (ООО «Ухтажилфонд») задолженности по возмещению денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами по итогам которой приняты следующие судебные акты:
- Решение от 31.10.2022 по делу № А29-11339/2021 о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами, согласно которому с Ответчика (ООО «Региональный оператор Севера») взысканы денежные средства в общей сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе: задолженность в сумме 91,2 тыс. рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,8 тыс. рублей;
- Решение от 28.11.2022 по делу № А29-10509/2022 о взыскании с ООО «Региональный оператор Севера» процентов за пользование чужими денежными средствами, согласно которому с Ответчика взысканы: проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 19,1 тыс. рублей.
Также, в ходе проведения представителями МУ «УЖКХ» комиссионного осмотра детских площадок, расположенных по адресам: г. Ухта, пр. Ленина, д.24а, 24б, на предмет соблюдения зон безопасности расположения детских игровых и спортивных элементов, нарушений не установлено, что подтверждается Актом осмотра от 17.01.2023 б/н.
16.01.2024
По итогам проведенной Управлением ЖКХ проведена претензионно-исковой работы по взысканию с ООО «Региональный оператор Севера» (ООО «Ухтажилфонд») задолженности по возмещению денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами по итогам которой в бюджет МОГО «Ухта» в 2023 году поступили денежные средства в общей сумме 119,1 тыс. рублей, в том числе:
- по исполнительному листу от 11.08.2023 ФС № 042116926, выданному Управлению Арбитражным судом Республики Коми на основании решения от 31.10.2022 по делу № А29-11339/2021 взысканы денежные средства в общей сумме 100,0 тыс. рублей;
- по исполнительному листу от 17.08.2023 ФС № 039964339, выданному Арбитражным судом Республики Коми на основании решения от 28.11.2022 по делу № А29-10509/2022 о взыскании с ООО «Региональный оператор Севера» процентов за пользование чужими денежными средствами, согласно которому с Ответчика взысканы денежные средства в размере 19,1 тыс. рублей.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта» за период 2019-2020 годов
Период проведения проверки: III-IV кварталы 2021 года (п.1.5. Плана работы КСП).
- в адрес КУМИ направлено заявление (обращение от 21.01.2022 № 17, заявление от01.02.2022 № 54) о расторжении договора аренды земельного участка от 27.05.2011 № 11.49А.089 и заключении договора безвозмездного пользования на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, ул. Пушкина (кадастровый номер 11:20:0502018:76) общей площадью 122 532,0 кв.м., кадастровой стоимостью 91,9 тыс. рублей), в соответствии положениями, установленными п. 3 ч. 2 ст. 39.9, п. 1 ч. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в Центр «МОИ документы» (МФЦ) сданы документы (Описи от 08.02.2022 № MFC-0207/2022-10108-1, № MFC-0207/2022-10140-1) на осуществление государственной регистрации права оперативного управления на 3 объекта муниципального недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 11 504,7 тыс. рублей, в том числе: объект «Уличное освещение в рамках объекта «Проезд по ул. Тиманской» балансовой стоимостью 763,3 тыс. рублей; объект «Линия наружного освещения по ул. Печорской от дома № 2 до дома № 26 балансовой стоимостью 1 931,1 тыс. рублей; объект «Сети наружного освещения на территории МОГО «Ухта» балансовой стоимостью 8 810,3 тыс. рублей;
- в адрес КУМИ направлено обращение (исх. от 27.01.2022 № 28) о согласовании сделки по продаже автофургона-рефрижератора на базе шасси HYUNDAI) балансовой стоимостью 2 850,0 тыс. рублей, мало используемого Предприятием в финансово-хозяйственной деятельности (период фактической эксплуатации в 2020 году - 3 к.д., пробег - 322 км) и вложения вырученных от продажи денежных средств на приобретение новой спецтехники для обслуживания объектов, закрепленных за Предприятием на праве оперативного управления;
- заключен договор от 31.01.2022 № 09/2022 на оказание услуг по оценке 2-х транспортных средств (в связи с их неисправностью) общей балансовой стоимостью 875,0 тыс. рублей (поливомоечная машина КО-713, автомобиль-фургон МАЗ-533630-2140), неиспользуемых в течение длительного периода времени, составляющего более 5-ти лет (с целью их списания и дальнейшей утилизации).
17.01.2023
Предприятием, в рамках реализации представления КСП, приняты следующие меры:
- заключен договор от 09.02.2022 № 1 безвозмездного пользования земельным участком, расположенным по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина с кадастровым номером 11:20:0602018:76, общей площадью 122 532,0 кв.м.;
- в адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми направлены заявления от 08.02.2022 КУВД-001/2022-4735595, от 08.02.2022 КУВД-001/2022-4739141, от 08.02.2022 КУВД-001/2022-4734767 о регистрации права оперативного управления на 3-объекта муниципального недвижимого имущества (наружного освещения): «Уличное освещение в рамках объекта «Проезд по ул. Тиманской», «Линия наружного освещения по ул. Печорской от дома № 2 до дома № 26», «Сети наружного освещения на территории МОГО «Ухта», по результатам рассмотрения которых вышеназванным регистрирующим органом принято решение об отказе в государственной регистрации прав оперативного управления Предприятия на указанные объекты по причине отсутствия в ЕГРН записи о праве собственности муниципального образования городского округа «Ухта» на данные сооружения (что подтверждается уведомлениями об отказе от государственной регистрации прав от 18.05.2022 № КУВД-001/2022-4735595/4, № КУВД-001/2022-4739141/4, № КУВД-001/2022-4734767/4). В связи с чем, Предприятием направлено в адрес КУМИ обращение о необходимости рассмотрения вопроса о регистрации права муниципальной собственности на упомянутые выше объекты и направлении в адрес МКП «Горзеленхоз» соответствующих выписок из Единого государственного реестра недвижимости;
- в связи с окончанием срока безвозмездного пользования 3-х земельных участков в соответствии с заключенными договорами (с кадастровыми номерами 11:20:0000000:935, 11:20:0602015:85, 11:20:0602018:76) общей площадью 280 911,0 кв.м. в адрес КУМИ направлено заявление от 16.12.2022 № 1138 о предоставлении вышеназванных земельных участков на праве безвозмездного пользования сроком на 11 месяцев на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
- в адрес КУМИ направлено обращение (исх. от 21.01.2022 № 17) о проведении совместной инвентаризации (сверки) объектов движимого/недвижимого муниципального имущества, включенных в Реестр муниципальной собственности МОГО «Ухта», а также отраженных в бухгалтерском учете Предприятия, в целях исключения расхождений в адрес Предприятия представлены уведомление (ответ от КУМИ до настоящего времени не поступал); Предприятием в КУМИ была направлена ежегодная информация о движении основных средств (исх. от 01.04.2022 № 197/1), в т.ч.: обновленная карта учета муниципального имущества, карта учета движимого имущества, перечень объектов недвижимости, справка о движении основных средств, а также письмо о рассмотрении вопроса о внесении изменений в карту учета имущества (исх. от 17.05.2022 № 325), согласно данным, представленным на бумажном носителе;
- заключен договор от 31.03.2022 б/н купли-продажи автотранспортного средства -автофургона-рефрижератора модель 28187-0000010-92, 2016 г.в. (покупатель- Муртазин Ильгиз Хасанович) (согласование КУМИ от 23.03.2022 № 02/2291) на сумму 1 513,0 тыс. рублей.
- проведена оценка 2-х транспортных средств (поливомоечной машины автомобиля ЗИЛ-431412 КО-713-01 и автомобиля- фургона МАЗ-533630-2140) общей балансовой стоимостью 875,0 тыс. рублей, с последующим их списанием (приказы КУМИ от 24.05.2022 № 242, 243 «О согласовании списания муниципального имущества») в связи с непригодностью к дальнейшему использованию по целевому назначению вследствие утраты потребительских свойств, в т.ч. физического износа и экономической нецелесообразностью восстановления, а также утилизацией (товарная накладная от 24.06.2022 № 373, в рамках договора от 28.01.2022 № 03/03/ЧЦ-22, заключенного с ООО «ЭКОПРОМ») и перечислением в доход бюджета МОГО «Ухта» денежных средств в общей сумме 80,3 тыс. рублей.
По результатам направленных Предприятием в адрес КУМИ обращений:
- от 21.01.2022 (исх. № 318) о необходимости проведения инвентаризации (сверки) объектов движимого/недвижимого муниципального имущества, включенных в Реестр муниципальной собственности (Предприятием в КУМИ направлена ежегодная информация о движении основных средств (исх. от 01.04.2022 № 197/1, от 31.03.2023 № 318),
- от 26.05.2022 (исх. № 371) о рассмотрении вопроса по регистрации права муниципальной собственности на 3-объекта муниципального недвижимого имущества (наружного освещения): «Уличное освещение в рамках объекта «Проезд по ул. Тиманской», «Линия наружного освещения по ул. Печорской от дома № 2 до дома № 26», «Сети наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и направления сведений о регистрации в адрес Предприятия (в целях дальнейшей регистрации Предприятием прав оперативного управления на указанные выше объекты), информация КУМИ в ответ на вышеназванные обращения в адрес Предприятия не поступала.
- Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета МОГО «Ухта» за 2020 год
Период проведения проверки: I квартал 2021 года (п. 1.2. Плана работы КСП на 2021 год).
20.04.2021
По итогам проверки в адрес МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленных нарушений (о принятии мер по погашению (списанию) просроченной дебиторской задолженности в сумме 4,6 тыс. рублей и недопущению впредь случаев недостоверности сведений, отраженных в разделах 1 и 2 Приложения формы бюджетной отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (формы 0503169), по состоянию на 01.01.2021).
22.04.2021
2020 год
Проверка эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных на приобретение и техническое обслуживание видеокамер уличного видеонаблюдения в рамках УКС «Безопасный город», за период 2017-2019 годов»
Период проведения проверки: I квартал 2020 года (п.1.1. Плана работы КСП).
02.03.2020
По результатам проверки в адрес МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта» направлены представления об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений.
28.10.2020
Представления устранены частично (подготовлена и находится на согласовании в Администрации МОГО «Ухта» новая редакция Устава Учреждения, заключены муниципальные контракты на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (от 14.05.2020 б/н) и Администрацией МОГО «Ухта» (от 16.10.2020 б/н), направлена претензия в адрес недобросовестного поставщика (ООО «РегионТрансСтрой»), устранены недостатки (дефекты изображения) на 2-х видеокамерах (№21,65).
- Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год
Период проведения проверки: I квартал 2020 года (п. 1.2. Плана работы КСП на 2020 год).
24.04.2020
По итогам проверки в адрес МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленных нарушений (о принятии мер по погашению (списанию) просроченной: дебиторской задолженности в объеме 539,2 тыс. рублей, просроченной кредиторской задолженности в размере 3,5 тыс. рублей и недопущению впредь случаев недостоверности сведений, отраженных в разделах 1 и 2 Приложения формы бюджетной отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (формы 0503169), по состоянию на 01.01.2020).
29.04.2020
По результатам проверки в адрес Администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленных нарушений (о принятии мер по погашению (списанию) просроченной дебиторской задолженности в объеме 1 569,5 тыс. рублей и недопущению впредь случаев недостоверности сведений, отраженных в разделах 1 и 2 Приложения формы бюджетной отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (формы 0503169), по состоянию на 01.01.2020).
28.02.2021
Представления по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год: по Администрации МОГО «Ухта» исполнено в полном объеме (приняты меры по списанию (погашению) просроченной дебиторской задолженности в объеме 1 569,5 тыс. рублей); по МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» исполнено в частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной: дебиторской задолженности в объеме 89,2 тыс. рублей; кредиторской задолженности в сумме 3,5 тыс. рублей).
Анализ расходования бюджетных средств, предусмотренных на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования городского округа «Ухта» в 2018 году
Период проведения мероприятия: III квартал 2020 года (п.2.3. Плана работы КСП).
03.09.2020
По результатам проведенного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа направлено Заключение в адрес Совета МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта» с предложениями (рекомендациями) в адрес:
1. Администрации МОГО «Ухта», как исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления МОГО «Ухта»:
- осуществлять планирование на очередной финансовый год и плановый период расходов, предусмотренных на реализацию вопросов местного значения, с учетом обеспечения обоснованной потребности учреждений по расходам на оплату контрактов (договоров) на приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг); - усилить контроль за главными распорядителями средств бюджета МОГО «Ухта», в целях недопущения возникновения исков к бюджету МОГО «Ухта», а также к муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, влекущих неэффективное расходование бюджетных средств. 2. Главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта» (и их подведомственных учреждений):
- сократить расходы на исполнение судебных решений путем усиления контроля за исполнением должностными лицами возложенных на них должностных обязанностей, некачественное исполнение которых влечет возбуждение исполнительных производств физическими и юридическими лицами;
- не допускать случаев неэффективного расходования средств бюджета МОГО «Ухта» при исполнении судебных актов (нарушении порядка их исполнения);
- по каждому случаю обращения взыскания на средства бюджета МОГО «Ухта» (муниципальные казенные учреждения, казна МОГО «Ухта») и по денежным обязательствам муниципальных бюджетных (автономных) учреждений проводить внутренние служебные расследования по выявлению виновных лиц и причин возникновения судебных расходов с последующим проведением регрессных процедур, в том числе за счет виновных лиц.
2019 год
- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществленных МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта» в 2018 году
Период проведения проверки: I квартал 2019 года (п.1.1. Плана работы КСП).
04.04.2019
По результатам проверки в адрес МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту – Учреждение) и Администрации МОГО «Ухта» направлены представления об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений в сфере закупок.
Информация о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования направлена также в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (по 2-м фактам нарушения информация перенаправлена УФАС по РК в Прокуратуру г. Ухты).
10.06.2019
Представления частично исполнены (введены в эксплуатацию 4 неиспользуемых объекта муниципального имущества (Мониторы Philips 243V7QDAB) общей стоимостью 44,2 тыс. рублей, реестр закупок приведен в соответствии с требованиями БК РФ, на 3-х объектах основных средств нанесены инвентарные номера). Представления находятся на контроле
Прокуратурой г. Ухты вынесено постановление от 18.04.2019 о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в отношении контрактного управляющего Учреждения по ч.4. ст. 7.29.3. КоАП РФ, материалы направлены мировому судье Чибьюского судебного участка.
28.01.2020
Мировым судьей Чибьюского судебного участка г. Ухты вынесено постановление от 16.05.2019 о назначении административного наказания по делу № 5-448/2019 в отношении контрактного управляющего МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта», в виде административного штрафа в размере 5,0 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ. Административные дела по нарушениям, предусмотренным ч.1, ч.2 ст. 7.29.3. КоАП РФ, не возбуждались в связи с истечением сроков давности.
- Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета МОГО «Ухта» за 2018 год
Период проведения проверки: I квартал 2019 года (п. 1.2. Плана работы КСП на 2019 год).
23.03.2019
По итогам проверки в адрес МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленных нарушений (о принятии мер по погашению (списанию) просроченной: дебиторской задолженности в объеме 309,6 тыс. рублей, просроченной кредиторской задолженности в размере 47,5 тыс. рублей и недопущению впредь случаев недостоверности сведений, отраженных в разделах 1 и 2 Приложения формы бюджетной отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (формы 0503169), по состоянию на 01.01.2019).
По результатам проверки в адрес Администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленных нарушений (о принятии мер по погашению (списанию) просроченной дебиторской задолженности в объеме 6 698,5 тыс. рублей и недопущению впредь случаев недостоверности сведений, отраженных в разделах 1 и 2 Приложения формы бюджетной отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (формы 0503169), по состоянию на 01.01.2019).
По итогам проверки в адрес МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» внесено представление о принятии мер по недопущению впредь выявленных нарушений (нарушения ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части превышения Управлением: объема принятых бюджетных обязательств над утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в размере 463,6 тыс. рублей; объема принятых денежных обязательств над утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в сумме 463,6 тыс. рублей).
По результатам проверки в адрес МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта» направлено представление о принятии мер по недопущению впредь выявленных нарушений (нарушения ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части превышения Управлением объема принятых бюджетных обязательств над утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в сумме 6,0 тыс. рублей).
28.02.2020
Представления по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2018 год: по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной дебиторской задолженности в объеме 6 532,4 тыс. рублей); по МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» исполнено в частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной: дебиторской задолженности в объеме 193,2 тыс. рублей; кредиторской задолженности в сумме 24,8 тыс. рублей);
Представление по итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2018 год по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной дебиторской задолженности в сумме 163,0 тыс. рублей); по МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» исполнено в полном объеме (приняты меры по списанию (погашению) просроченной: дебиторской задолженности в объеме 116,4 тыс. рублей; кредиторской задолженности в размере 22,7 тыс. рублей).
- Проверка соблюдения получателем субсидии МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» условий, целей и порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение и возмещение затрат в связи с производством и распространением социально значимых материалов, за период 2017-2018 годов
Период проведения проверки: II-III кварталы 2019 года (п.1.4. Плана работы КСП).
06.05.2019
По результатам проверки в адрес МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» (далее по тексту – Предприятие) и Администрации МОГО «Ухта» направлены представления об устранении выявленных нарушений.
10.05.2019
Реализация представлений находится на контроле КСП МОГО «Ухта».
Период проведения проверки: I квартал 2019 года (п. 1.2. Плана работы КСП).
По итогам проверки в адрес МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленных нарушений (о принятии мер по недопущению впредь нарушений норм ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившихся в превышении: объема принятых бюджетных обязательств над утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в размере 463,6 тыс. рублей; объема принятых денежных обязательств над утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в сумме 463,6 тыс. рублей).
По результатам проверки в адрес МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленного нарушения (о принятии мер по недопущению впредь нарушения норм ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившегося в превышении объема принятых бюджетных обязательств над утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в размере 6,0 тыс. рублей).
29.04.2019 - 22.05.2019
Представления по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2018 год: по МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта» (29.04.2019) и по МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (30.04.2019), исполнены в полном объеме; по МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» (15.05.2019) и по Администрации МОГО «Ухта» (22.05.2019), исполнены частично.
Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных в 2018 году из бюджета МОГО «Ухта» на осуществление работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом объектов муниципальной собственности
Период проведения проверки: II-III кварталы 2019 года (п.1.5.Плана работы КСП).
12.08.2019
По результатам проверки в адрес МУ Управление капитального строительства и Администрации МОГО «Ухта» направлены представления об устранении выявленных нарушений.
Информация о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования направлена также в Прокуратуру г. Ухты.
Представления исполнены частично.
В рамках проведенной Управлением претензионно-исковой работы по взысканию пени с 2-х недобросовестных подрядчиков (исполнителей) восстановлено в бюджет МОГО «Ухта» - 91,8 тыс. рублей. Осуществлена оплата задолженности Подрядчику (ООО «Русский алюминий») в рамках заключенного контракта на выполнение работ по объекту: «Замена витражей большой ванны плавательного бассейна «Юность» в г. Ухта» в сумме 0,4 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения информации КСП, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми вынесены:
-определение от 19.09.2019 № 01-30/7202 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности (факт правонарушения подтверждается);
- постановление от 10.09.2019 № 04-06/7016 о назначении административного наказания по делу № 011/04/468/2019 в отношении начальника МУ Управление капитального строительства, в виде административного штрафа в размере 20,0 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.7.32 КоАП РФ;
- постановление от 17.09.2019 № 011/04/7.32-536/2019 о назначении административного наказания по делу № 011/04/468/2019 в отношении ООО «Русский алюминий», в виде предупреждения за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.7.32 КоАП РФ.
14.12.2020
В результате проведенной Управлением претензионно-исковой работы в отношении недобросовестного подрядчика (ООО «АРГОС логистик»), Арбитражным судом Республики Коми приняты решения о взыскании с ООО «АРГОС логистик» в пользу Управления денежных средств в общей сумме 11,6 тыс. рублей, в т.ч. по делам:
- от 03.03.2020 № А29-16771/2019 неустойки в сумме 0,7 тыс. рублей за несвоевременное исполнение обязательств по договору на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт входной группы в территориальное отделение ЗАГСа по г. Ухте по адресу: г. Ухта, пр. Ленина, д.37/1»;
- от 23.09.2020 №А29-6756/2020 ущерба, связанного с устранением выявленных КСП в ходе проверки дефектов и недостатков по вышеназванному объекту, в сумме 10,9 тыс. рублей (выдан исполнительный лист, который направлен в Отдел судебных приставов по г. Ухте Республики Коми).
22.02.2022
По решению Арбитражного суда Республики Коми от 03.03.2020 по делу № А29-16771/2019 выдан исполнительный лист от 12.05.2020 ФС № 033915312 на указанную сумму, который направлен в адрес УФС Судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ОСП по Ломоносовскому округу г.Архангельска. В адрес МУ УКС 10.06.2021 направлен Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный лист возвращается взыскателю (К и/п № 82162/20/29023-ИП) (невозможно установить местонахождение должника).
По решению Арбитражного суда Республики Коми от 23.09.2020 по делу № А29-6756/2020 выдан исполнительный лист ФС № 035304683 на указанную сумму, который направлен в адрес УФС Судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ОСП по Ломоносовскому округу г.Архангельска. В адрес МУ УКС 09.06.2021 направлен Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный лист возвращается взыскателю (К и/п № 182102/20/29023-ИП) (невозможно установить местонахождение должника).
Проводится исковая работа по взысканию в судебном порядке с 2-х недобросовестных подрядчиков пени (неустойки) и перечислению в бюджет МОГО «Ухта» денежных средств в общей сумме 59,8 тыс. рублей (в том числе: ИП Амиров Адалят Агалар-Оглы – 51,0 тыс. рублей, ООО СПК «Темп-Дорстрой» - 8,8 тыс. рублей).
По решению Арбитражного суда Республики Коми от 25.12.2020 по делу № А29-1344/2020 выдан исполнительный лист ИП Амиров А.А. Оглы ФС № 0352917702 на сумму 29 754,45 рублей. Платежным поручением от 25.03.2021 № 500582 денежные средства в сумме 29 754,45 рублей перечислены в бюджет МОГО «Ухта» (сумма неустойки была снижена с 51,0 тыс. рублей до 29,8 тыс. рублей по причине снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ в 2021 году). В претензионном порядке получен отказ ООО СК «Темп-Дорстрой» от уплаты неустойки; взыскание неустойки с ООО СК «Темп-Дорстрой» не представляется возможным в связи с истечением срока исковой давности.
Проведен осмотр и составлен комиссионный акт, подтверждающий наличие дефектов (недостатков) по объекту «Замена витражей большой ванны плавательного бассейна «Юность» в г. Ухте и устанавливающий сроки их устранения (работы приостановлены в связи с COVID-19). По решению Арбитражного суда Республики Коми от 30.04.2021 по делу №А29-1057/2021 выдан исполнительный лист 02.06.2021 ФС № 035301664 о безвозмездном устранении в рамках гарантийных обязательств выявленных недостатков, а именно: устранение следов ржавчины на алюминиевых ригелях и металлических кронштейнах; замена стеклопакета с трещиной. Исполнительный лист направлен в адрес ОСП по городу Ухте УФССП по Республике Коми.
18.01.2023
МУ Управление капитального строительства приняты следующие меры: проведен осмотр и составлен комиссионный акт, подтверждающий наличие дефектов (недостатков) по объекту «Замена витражей большой ванны плавательного бассейна «Юность» в г. Ухте и устанавливающий сроки их устранения (работы приостановлены в связи с COVID-19). По решению Арбитражного суда Республики Коми от 30.04.2021 по делу №А29-1057/2021 выдан исполнительный лист 02.06.2021 ФС № 035301664 о безвозмездном устранении Подрядчиком (ООО «Русский алюминий») в рамках гарантийных обязательств выявленных недостатков, а именно: устранение следов ржавчины на алюминиевых ригелях и металлических кронштейнах; замена стеклопакета с трещиной. Исполнительный лист направлен в адрес ОСП по городу Ухте УФССП по Республике Коми (заявление о возбуждении исполнительного производства от 09.06.2021 № 09-825).
В 2023 году (по состоянию на текущую дату) исполнительный лист 02.06.2021 ФС № 035301664, выданный по решению Арбитражного суда Республики Коми от 30.04.2021 по делу №А29-1057/2021 о безвозмездном устранении в рамках гарантийных обязательств выявленных недостатков, направленный Управлением капитального строительства в адрес ОСП по городу Ухте УФССП по Республике Коми (заявление о возбуждении исполнительного производства от 09.06.2021 № 09-825) не исполнен. Выявленные недостатки (дефекты) по объекту «Замена витражей большой ванны плавательного бассейна «Юность» в г. Ухте Подрядчиком (ООО «Русский алюминий») не устранены.
Проверка законного и эффективного использования в 2016-2018 годах муниципального жилищного фонда, входящего в состав муниципальной казны МОГО «Ухта»
Период проведения проверки: IV квартал 2019 года (п.1.6.Плана работы КСП).
14.01.2020
По результатам проверки в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту – КУМИ) и Администрации МОГО «Ухта» направлены представления об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений в сфере закупок.
В рамках проведенной Комитетом претензионной работы по взысканию задолженности (с учетом пени) с недобросовестных нанимателей восстановлены в бюджет МОГО «Ухта» денежные средства в сумме 14,1 тыс. рублей. Также, в бюджет МОГО «Ухта» перечислены денежные средства в сумме 0,1 тыс. рублей (переплата КУМИ за содержание жилого помещения). Реализация представлений находится на контроле КСП.
В результате проведенной КУМИ исковой работы (вынесены судебные приказы) по взысканию задолженности по договорам коммерческого найма (фактическое проживание, пени) с недобросовестных нанимателей, Отделом судебных приставов по г. Ухте Республики Коми взысканы (восстановлены в бюджет МОГО «Ухта») денежные средства в общей сумме 49,8 тыс. рублей.
15.02.2022
В результате проведенной КУМИ исковой работы (вынесены судебные приказы) по взысканию задолженности по договорам коммерческого найма (фактическое проживание, пени) с недобросовестных нанимателей, Отделом судебных приставов по г. Ухте Республики Коми в 2021 году (на текущую дату) взысканы (восстановлены в бюджет МОГО «Ухта») денежные средства в общей сумме 84,9 тыс. рублей.
По итогам проведенной КУМИ исковой работы (вынесены судебные приказы) по взысканию задолженности по договорам коммерческого найма (фактическое проживание, пени) с недобросовестных нанимателей, Отделом судебных приставов по г. Ухте Республики Коми в 2022 году (на текущую дату) взысканы (восстановлены в бюджет МОГО «Ухта») денежные средства в общей сумме 84,9 тыс. рублей.
По результатам проведенной КУМИ исковой работы (вынесены судебные приказы) по взысканию задолженности по договорам коммерческого найма (фактическое проживание, пени) с недобросовестных нанимателей, Отделом судебных приставов по г. Ухте Республики Коми в 2023 году (на текущую дату) взысканы (восстановлены в бюджет МОГО «Ухта») денежные средства в общей сумме 103,9 тыс. рублей.
2018 год
- Проверка деятельности МКП «Ухтаспецавтодор» по вопросам, обозначенным в обращении депутата Совета муниципального образования городского округа «Ухта» V созыва от 25.12.2017
Период проведения проверки: I квартал 2018 года (п.1.1. Плана работы КСП).
Принятые меры (решения) по итогам контрольного мероприятия:
28.02.2018
По результатам проверки в адрес муниципального казенного предприятия «Ухтаспецавтодор» (далее по тексту - Предприятие) и Администрации МОГО «Ухта» направлены представления об устранении выявленных нарушений (о принятии мер по прекращению права оперативного управления и передаче (приему) в состав муниципальной казны МОГО «Ухта» неиспользуемого Предприятием муниципального движимого имущества (2-х транспортных средств) общей балансовой стоимостью 6 370,8 тыс. рублей, а также оформлению прав на земельный участок, на котором расположена специализированная муниципальная стоянка).
18.06.2018
Представления частично исполнены. Приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту – КУМИ) от 18.06.2018 № 269 «О распоряжении муниципальным имуществом» прекращено право оперативного управления Предприятия на неиспользуемое движимое имущество, 2 транспортных средства закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта». Представления находятся на контроле КСП МОГО «Ухта».
- Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета МОГО «Ухта» за 2017 год
Период проведения проверки: I квартал 2018 года (п.1.2. Плана работы КСП).
30.03.2018
По итогам проверки в адрес МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленного нарушения (о принятии мер по погашению просроченной дебиторской задолженности в сумме 16,7 тыс. рублей и недопущению впредь случаев недостоверности сведений, отраженных в разделе 2 Приложения формы бюджетной отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (формы 0503169), по состоянию на 01.01.2018).
16.04.2018
По результатам проверки в адрес Администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленных нарушений (о принятии мер по погашению (списанию) просроченной: дебиторской задолженности в объеме 705,2 тыс. рублей, просроченной кредиторской задолженности в размере 96,8 тыс. рублей и недопущению впредь случаев недостоверности сведений, отраженных в разделах 1 и 2 Приложения формы бюджетной отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (формы 0503169), по состоянию на 01.01.2018).
20.04.2018 / 17.05.2018
Представления по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2017 год: по МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта» исполнено в полном объеме; по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично.
28.02.2019
Представления по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2017 год: по МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта» исполнено в полном объеме (приняты меры по списанию (погашению) просроченной дебиторской задолженности в сумме 16,7 тыс. рублей); по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной дебиторской задолженности в объеме 538,4 тыс. рублей).
Представление по итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2017 год по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной: дебиторской задолженности в сумме 0,7 тыс. рублей, кредиторской задолженности в размере 96,8 тыс. рублей).
Представление по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2017 год по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной дебиторской задолженности в объеме 163,0 тыс. рублей).
- Внеплановая документальная проверка эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальных контрактов по сносу МКД в п. Боровой в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья
Период проведения проверки: 2 квартал 2018 года (по обращению Прокуратуры города Ухты от 28.04.2018 № 1-424в-2018).
09.06.2018
По результатам проверки направлена Справка в адрес Прокуратуры города Ухты.
- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществленных муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» в 2017 году
Период проведения проверки: II-IV кварталы 2018 года (п.1.4. Плана работы КСП).
24.09.2018
По результатам проверки в адрес МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту – Учреждение) и Администрации МОГО «Ухта» направлены представления об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений в сфере закупок.
Информация о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования направлена также в Прокуратуру г. Ухты и в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми.
10.12.2018
Представления исполнены частично (обеспечен возврат в бюджет МОГО «Ухта» необоснованно оплаченных Учреждением денежных средств в сумме 23,7 тыс. рублей;осуществлено перечисление денежных средств в бюджет Республики Коми в сумме 961,8 тыс. рублей (оплата штрафа за недостижение 100% готовности объекта «Капитальный ремонт регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож» и несоблюдение сроков выполнения работ, установленных графиком)), приказом КУМИ от 11.10.2018 № 473 «О распоряжении муниципальным имуществом» прекращено право оперативного управления Учреждения на неиспользуемое недвижимое имущество (2 нежилых помещения общей балансовой стоимостью 78,0 тыс. рублей), указанные объекты закреплены на праве оперативного управления за МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»).Представления находятся на контроле КСП МОГО «Ухта».
Прокуратурой г. Ухты вынесены постановления от 19.11.2018 и 23.11.2018 в отношении руководителя Учреждения и контрактного управляющего по ч.1 ст.7.29, ч.1.4. ст.7.30 КоАП РФ, материалы направлены в Управление ФАС по РК.
27.12.2018
Управлением разработаны, утверждены и размещены в Единой информационной системе в сфере закупок Нормативные затраты на обеспечение функций Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта».
11.02.2019
По результатам вынесенных Прокуратурой постановлений от 19.11.2018 и 23.11.2018, два должностных лица привлечены к административной ответственности, повлекшей наложение административного штрафа на начальника МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» (по ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ) в размере 30,0 тыс. рублей, контрактного управляющего (по ч.1.4. ст. 7.30 КоАП РФ) в размере 15,0 тыс.рублей.По факту оплаты Управлением невыполненных работ (по разборке бортовых камней на щебеночном основании (50 м) и вывозу мусора, предусмотренных муниципальным контрактом от 27.06.2017 № 0107300001217000519-0055930-01 на выполнение работ асфальтового покрытия дворовых проездов многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МОГО «Ухта», на сумму 24,0 тыс. рублей, вынесено постановление в порядке ст.37 УПК РФ; возбуждено 1 уголовное дело.
- Проверка законности и обоснованности использования органами местного самоуправления МОГО «Ухта», муниципальными учреждениями МОГО «Ухта» бюджетных средств при осуществлении компенсации расходов, связанных с переездом работников к новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора», в период 2016- 9 месяцев 2018 гг.
Период проведения проверки: IV квартал 2018 года (п.1.5. Плана работы КСП).
29.12.2018
В адрес 22-х объектов проверки внесены представления об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений. Представления находятся на контроле КСП МОГО «Ухта».
12.12.2019
Представления исполнены. Учреждением (МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида») осуществлена выплата физическому лицу денежных средств в сумме 22,6 тыс. рублей (необоснованная неоплата предъявленных расходов в полном объеме). На лицевых счетах Учреждений (МДОУ «Детский сад № 17», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16») восстановлена переплата денежных средств в общей сумме 7,6 тыс. рублей. Информация о предоставлении работникам социальной поддержки (компенсации расходов) размещена учреждениями (КУМИ, МУ «Спортивная школа «Юность», МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта», МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта», МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта») в ЕГИССО.
2017 год
- Экспертиза бюджетного процесса в МОГО «Ухта» на предмет соответствия действующему бюджетному законодательству Российской Федерации и подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе
Период проведения проверки: I квартал 2017 года (п.1 Плана работы КСП).
13.03.2017
По результатам экспертизы в адрес Администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» направлено заключение с предложениями по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе.
28.06.2017
Решением Совета МОГО «Ухта» от 28.06.2017 № 201 «О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта» реализованы предложения КСП в части внесения изменений в ст.16,23,24.1. Порядка.
- Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы», за период 2014-2016гг.
Период проведения проверки: II квартал 2017 года (п.5 Плана работы КСП).
03.07.2017
По результатам проверки в адрес КУМИ и Администрации МОГО «Ухта» внесены представления об устранении и недопущении впредь выявленных нарушений (о принятии мер по организации работы, связанной с перерегистрацией граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, исключению из Списков граждан, вставших на учет до 01.01.2005, необоснованно включенного гражданина, включению в учетные дела 2-х граждан необходимых документов).
15.08.2017
Представления исполнены в полном объеме.
- Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта», за период 2015-2016 гг.
Период проведения проверки: III квартал 2017 года (п.7 Плана работы КСП).
29.09.2017
По результатам проверки в адрес Учреждения и Администрации МОГО «Ухта» направлены представления об устранении выявленных нарушений.
01.12.2017
Представления частично исполнены (обеспечен возврат в бюджет МОГО «Ухта» необоснованно начисленных и выплаченных руководству Учреждения денежных средств в общей сумме 101,0 тыс. рублей). Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11.05.2018 № 1019 «О ликвидации муниципального учреждения «Информационно-расчетный центр» муниципального образования городского округа «Ухта» вышеназванное Учреждение ликвидировано.
- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», и 9-ю подведомственными Управлению учреждениями, за период 2016 - I полугодие 2017 гг.
Объекты проверки:
- МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»;
- МУДО «Детско-юношеская школа №1»;
- МУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва»;
- МУДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств имени мастера спорта Эдуарда Захарова»;
- МУДО «Детско-юношеская школа № 2»;
- МУ «Плавательный бассейн «Дельфин»;
- МУ «Спортивный комплекс «Спарта»;
- МУ Спортивный комплекс «Шахтер»;
- МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта»;
- МБУ «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина».
Период проведения проверки: IV квартал 2017 года (п.8 Плана работы КСП).
11.01.2018
По результатам проверки в адрес 4-х Учреждений и Администрации МОГО «Ухта» внесены представления о принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений в сфере закупок.
15.02.2018
Представления исполнены частично (приведены в соответствие Реестры закупок, устранены нарушения Инструкции № 157н). Представления находятся на контроле КСП МОГО «Ухта».
2016 год
- Тематическая проверка в ОАО «Ухтинская городская типография» по вопросу законности и обоснованности начисления и выплаты заработной платы руководству открытого акционерного общества (Поповой Т.Е.; Лексикову А.В.; Аминовой Л.М.).
Период проведения проверки: I квартал 2016 года (п.1 Плана работы КСП).
01.02.2016
По результатам проверки Контрольно-счетной палатой муниципального образования городского округа «Ухта» направлена Справка в Совет МОГО «Ухта» (в т.ч. для дальнейшего направления в Отдел МВД России по г. Ухте).
07.04.2016
Решением Ухтинского городского суда от 07.04.2016 (дело № 1-170/2016) руководитель ОАО «Ухтинская городская типография» (в период 01.06.2012 - 25.04.2014) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ. Материальный ущерб, причиненный Обществу в сумме 800,7 тыс. рублей, возмещен указанным лицом в бюджет МОГО «Ухта» в ходе судебного разбирательства (05.04.2016).
- Тематическая проверка в МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» по вопросу законности и обоснованности начисления и выплаты заработной платы руководству открытого акционерного общества (Пановой А.В.).
29.02.2016
15.01.2018
Решением Ухтинского городского суда Республики Коми от 12.07.2017 (дело №1-182/2017) руководитель Предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ. Определением Верховного суда Республики Коми от 19.10.2017 по делу № 22-2308 (2017) обвинительный приговор, вынесенный Ухтинским городским судом Республики Коми, оставлен без изменения (исключена возможность применения к указанному лицу п.п. 9,12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов), апелляционная жалоба - без удовлетворения.
Гражданский иск Предприятия о взыскании материального ущерба с указанного лица, в сумме 1 392,8 тыс. рублей, частично удовлетворен (исполнительный лист на взыскание указанной денежной суммы от 12.07.2017 № 1-182/17 предъявлен 28.12.2017 в Отдел судебных приставов г. Сыктывкара).
28.01.2019
По исполнительному листу от 28.12.2017 ФС № 020833210, предъявленному в Отдел судебных приставов г. Сыктывкара, в доход Предприятия в 2018 году поступили денежные средства от виновного лица в общей сумме 110,0 тыс. рублей.
В доход Предприятия в 2019 году поступили денежные средства от виновного лица в общей сумме 120,0 тыс. рублей.
В доход МБУ «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» (являющегося правопреемником Предприятия на основании постановления Администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2020 № 1358) в 2020 году от виновного лица поступили денежные средства в общей сумме 120,0 тыс. рублей.
14.02.2022
В доход МБУ «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» в 2021 году (по состоянию на текущую дату) от виновного лица поступили денежные средства в общей сумме 130,0 тыс. рублей.
18.02.2022
В доход МБУ «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» в 2022 году (по состоянию на текущую дату) от виновного лица поступили денежные средства в общей сумме 120,0 тыс. рублей.
06.02.2023
В доход МБУ «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» в 2023 году от виновного лица поступили денежные средства в общей сумме 110,0 тыс. рублей.
- Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год
Период проведения проверки: I квартал 2016 года (п. 3. Плана работы КСП на 2016 год).
13.04.2016
По итогам проверки в адрес Администрации МОГО «Ухта» направлено представление об устранении выявленных нарушений (о принятии мер по списанию (погашению) просроченной: дебиторской задолженности в сумме 1 064,7 тыс. рублей, кредиторской задолженности в размере 4 136,3 тыс. рублей).
По результатам проверки в адрес МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» внесено представление о принятии мер по недопущению впредь выявленных нарушений (нарушения ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части превышения Управлением как объема принятых бюджетных обязательств (на 28 775,5 тыс. рублей), так и объема принятых денежных обязательств (на 28 775,5 тыс. рублей) над утвержденными лимитами бюджетных обязательств).
16.04.2016
По итогам проверки в адрес МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» направлено представление о принятии мер по недопущению впредь выявленных нарушений (нарушения в части превышения Управлением как объема принятых бюджетных обязательств (на 53,9 тыс. рублей), так и объема принятых денежных обязательств (на 53,9 тыс. рублей) над утвержденными лимитами бюджетных обязательств, что в свою очередь является нарушением норм ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
28.02.2017
Представление по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2015 год по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной: дебиторской задолженности в сумме 365,2 тыс. рублей, кредиторской задолженности в размере 2,5 тыс. рублей).
Представление по итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2015 год по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной кредиторской задолженности в объеме 4 133,8 тыс. рублей).
Представление по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2015 год по Администрации МОГО «Ухта» исполнено частично (приняты меры по списанию (погашению) просроченной дебиторской задолженности в объеме 536,5 тыс. рублей).
Представление по итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2015 год по Администрации МОГО «Ухта» исполнено в полном объеме (приняты меры по списанию (погашению) просроченной дебиторской задолженности в объеме 163,0 тыс. рублей).
- Анализ экономической эффективности деятельности МУП «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, за период 2014-2015 гг.
Период проведения проверки: II квартал 2016 года (п.6 Плана работы КСП).
05.08.2016
По результатам проверки в адрес МУП «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта» внесены представления о принятии мер по устранению выявленных нарушений.
01.06.2017
Представления исполнены частично (в бюджет МОГО «Ухта» перечислена часть прибыли за 2014 год в сумме 9,0 тыс. рублей; оплачены коммунальные платежи за 2015 год в сумме 97,4 тыс. рублей (в рамках Договора от 18.05.2015 б/н, заключенного с КУМИ администрации МОГО «Ухта», на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с эксплуатацией переданных помещений в административном здании по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д.3); осуществлена оплата МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» за фактическое пользование нежилыми помещениями Предприятия общей площадью 70,8 кв.м. недополученного дохода (упущенной выгоды) в сумме 569,4 тыс. рублей. На основании постановления администрации МОГО «Ухта» от 14.02.2017 № 323 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта» вышеназванное Предприятие ликвидировано.
28.03.2018
Решениями Ухтинского городского суда Республики Коми от 20.10.2017 по делу № 1-388/2017 и от 28.12.2017 по делу № 1-519/2017 два руководителя МУПа признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ. Определениями Верховного суда Республики Коми от 26.01.2018 по делу № 22-97/2018 и от 13.03.2018 по делу № 22-525/2018, обвинительные приговоры, вынесенные Ухтинским городским судом Республики Коми, оставлены без изменения.
- Анализ экономической эффективности деятельности МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, за период 2014-2015 гг.
Период проведения проверки: II квартал 2016 года (п.7 Плана работы КСП).
05.07.2016
По результатам проверки в адрес МУП «Редакция газеты «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта» внесены представления о принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.
23.01.2018
Представления исполнены частично (приведены в соответствие штатное расписание, учетная политика, МУП «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта перечислены денежные средства в сумме 569,4 тыс. рублей за фактическое пользование нежилыми помещениями Предприятия недополученного дохода (упущенной выгоды). Представления находятся на контроле КСП МОГО «Ухта».
Решением Ухтинского городского суда Республики Коми от 08.11.2017 по делу № 10409/2017 руководитель МУПа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ. Определением Верховного суда Республики Коми от 26.01.2018 по делу № 22-96/2018, обвинительный приговор, вынесенный Ухтинским городским судом Республики Коми, оставлен без изменения.
11.03.2019
По исполнительному листу от 02.04.2018 ФС № 0004020953, предъявленному в ОСП г. Ухты, поступили денежные средства от виновного лица в общей сумме 71,5 тыс. рублей. Задолженность устранена в полном объеме.
- Анализ экономической эффективности деятельности МУП «Банно-оздоровительный комплекс» МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, за период 2014-2015 гг.
Период проведения проверки: II-III кварталы 2016 года (п.8 Плана работы КСП).
01.08.2016
По результатам проверки в адрес МУП «Банно-оздоровительный комплекс» и Администрации МОГО «Ухта» внесены представления о принятии мер по устранению выявленных нарушений.
15.11.2018
Представления исполнены (в бюджет МОГО «Ухта» перечислена часть прибыли Предприятия за 2014-2015 годы в общей сумме 963,5 тыс. рублей, а также оплата пени по договорам аренды земельных участков в сумме 0,3 тыс. рублей, заключены договоры на возмещение выпадающих доходов).
- Анализ экономической эффективности деятельности МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, за период 2014-2015 гг.
Период проведения проверки: II-III кварталы 2016 года (п.9 Плана работы КСП).
30.11.2016
По результатам проверки в адрес МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»и Администрации МОГО «Ухта» внесены представления о принятии мер по устранению выявленных нарушений.
Представления исполнены частично (в бюджет МОГО «Ухта» в 2016 году перечислены денежные средства в сумме 15,0 тыс. рублей (оплата пени по договорам аренды земельных участков), приказами Предприятия поставлены на баланс 2 объекта основных средств). Представления находятся на контроле КСП МОГО «Ухта».
- Анализ экономической эффективности деятельности МУП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, за период 2014-2015 гг.
Период проведения проверки: III-IV кварталы 2016 года (п.11 Плана работы КСП).
23.01.2017
По результатам проверки в адрес МУП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта» внесены представления о принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.
23.03.2017
Представления не исполнены в связи с обращением Предприятия в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением о признании недействительным (незаконным) и отмене представления КСП МОГО «Ухта» от 23.01.2017 № 06-03/04.
24.05.2018
Решением Арбитражного суда Республики Коми от 09.02.2018 по делу А29-3510/2017 представление КСП МОГО «Ухта» от 23.01.2017 № 06-03/04 признано недействительным. Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 16.05.2018 по делу № А29-3510/2017 вышеназванное решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» – без удовлетворения.
- Анализ экономической эффективности деятельности МУП «Ритуал» МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, за период 2014-2015 гг.
Период проведения проверки: III-IV кварталы 2016 года (п.12 Плана работы КСП).
14.11.2016
По результатам проверки в адрес МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта» внесены представления о принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.
28.12.2017
Представления исполнены частично (в бюджет МОГО «Ухта» перечислена (не в полном объеме) часть прибыли Предприятия за 2014-2015 годы в сумме 50,0 тыс.рублей (нарушение на сумму 210,6 тыс. рублей), зарегистрировано право хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества (нежилые помещения), заключено мировое соглашение между МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» и бывшим директором Предприятия, по условиям которого им были возмещены в доход Предприятия убытки в общей сумме 87,6 тыс. рублей, возникшие в связи с необоснованным (незаконным) начислением и выплатой заработной платы и начислений на нее.
Решением Ухтинского городского суда Республики Коми в отношении указанного лица вынесен обвинительный приговор от 30.10.2017 по делу № 1-544/2017 (по ст.160 ч.3 УК РФ), вступивший в силу 10.11.2017.
25.01.2019
Предприятием перечислена в бюджет МОГО «Ухта»оставшаяся часть прибыли от использования имущества, находящегося в его распоряжении после уплаты налогов, сборов иных обязательных платежей, за период 2014-2015гг., в сумме 160,6 тыс. рублей. Оформлены правоустанавливающие документы (заключены договоры аренды) на земельные участки, расположенные под 2-мя объектами недвижимого имущества в районе Куратовского кладбища.
- Анализ экономической эффективности деятельности МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, за период 2014-2015 гг.
Период проведения проверки: III-IV кварталы 2016 года (п.13 Плана работы КСП).
10.01.2017
По результатам проверки в адрес МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта» внесены представления о принятии мер по устранению выявленных нарушений.
Представления исполнены частично (в бюджет МОГО «Ухта» перечислена часть прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия и остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей за 2015 год, в сумме 898,5 тыс. рублей; в рамках проводимой претензионной работы в доход МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» перечислены денежные средства в сумме 11,0 тыс. рублей (задолженность МУП «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта» в рамках заключенного договора аренды транспортного средства). Представление находится на контроле КСП МОГО «Ухта».
08.02.2019
Предприятием перечислена в бюджет МОГО «Ухта»задолженность по арендной плате за пользование земельными участками) в сумме 0,5 тыс. рублей (задолженность по арендной плате за пользование земельными участками).Между Предприятием и КУМИ заключено мировое соглашение от 28.12.2018 по делу № А29-8204/2018 о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка от 19.05.2014 № 14.49А.067, в сумме 256,6 тыс. рублей, а также оплаты Предприятием оставшейся части задолженности в сумме 136,8 тыс. рублей).
04.02.2020
Предприятием перечислена в бюджет МОГО «Ухта» задолженность по договору аренды земельного участка от 19.05.2014 №14.49А.067 (в рамках заключенного мирового соглашения от 28.12.2018 по делу №А29-8204/2018, а также определения Арбитражного суда Республики Коми об утверждении мирового соглашения от 04.02.2019) в сумме 270,0 тыс. рублей.
Предприятием 10.02.2021 (за 2021 год) перечислена в бюджет МОГО «Ухта» задолженность по договору аренды земельного участка от 19.05.2014 №14.49А.067 (в рамках заключенного мирового соглашения от 28.12.2018 по делу №А29-8204/2018, а также определения Арбитражного суда Республики Коми об утверждении мирового соглашения от 04.02.2019) в сумме 270,0 тыс. рублей.
Предприятием 17.01.2023 (за 2022 год) перечислена в бюджет МОГО «Ухта» задолженность по договору аренды земельного участка от 19.05.2014 №14.49А.067 (в рамках заключенного мирового соглашения от 28.12.2018 по делу №А29-8204/2018, а также определения Арбитражного суда Республики Коми об утверждении мирового соглашения от 04.02.2019) в сумме 270,0 тыс. рублей.
Также Предприятием приняты меры по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 11:20:0604001:254 (кадастровая стоимость не определена), на котором расположена специализированная муниципальная стоянка (г. Ухта, пер. Дежнева, 9), посредством заключения с КУМИ договора безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в муниципальной собственности от 20.09.2023 № 9 (сроком на 11 месяцев).
2015 год
- Проверка законности и эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в том числе, проверка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта» от использования земельных участков в 2012-2014 годах.
МУП «Ухтаэнерго», во исполнение решения Арбитражного суда Республики Коми от 10.03.2017 № А29-4287/2015 о взыскании денежных средств в общей сумме 1 209,8 тыс. рублей (в том числе: 932,9 тыс. рублей – неосновательное обогащение, 276,9 тыс. рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами) за фактическое пользование земельными участками (требования КУМИ подлежат выполнению и включены в 3-ю очередь требований кредиторов МУП «Ухтаэнерго» МОГО «Ухта») в период 2019-2020 годов в бюджет МОГО «Ухта» поступили денежные средства в общей сумме 67,7 тыс. рублей. В 2021-2022 годах денежные средства не поступали. В 2023 году от МУП «Ухтаэнерго» в бюджет МОГО «Ухта» поступили денежные средства в сумме 27,4 тыс. рублей.